В случае нарушения условий договора (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств) сторона‑кредитор имеет право требовать от ответчика уплаты неустойки. Для защиты своих прав необходимо правильно оформить исковое заявление в арбитражный суд.
Правовая база
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) – ст. 125, 126, 127.
- Гражданский кодекс РФ – ст. 401, 406, 407 (положения о неустойке).
- Федеральный закон «Об арбитражных судах в РФ» от № 95‑ФЗ.
Структура искового заявления
- Шапка заявления – наименование суда, данные истца и ответчика.
- Наименование документа – «Исковое заявление».
- Суть спора – краткое описание договора, нарушения и требований.
- Обоснование требований – ссылки на нормы права, расчёт суммы неустойки.
- Перечень прилагаемых документов – копии договора, актов, расчётных листов и др.
- Подпись и дата.
Пример заполненного искового заявления
<h2>В Арбитражный суд г. Москвы</h2> <p><b>Истец:</b> Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 7701234567, ОГРН 1127746578901, адрес: 127018, г; Москва, ул. Тверская, д. 12, офис 34.</p> <p><b>Ответчик:</b> Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», ИНН 7709876543, ОГРН 1127741234567, адрес: 115035, г. Москва, пр. Мира, д. 45, офис 7.</p> <h3>Исковое заявление</h3> <h4>о взыскании неустойки за просрочку оплаты по договору подряда</h4> <p><b>1. Описание спора</b>.</p> <p> г. между сторонами был заключён договор подряда № 2025‑02‑27 на выполнение строительных работ в объекте «Бизнес‑центр «Северный» (далее – Договор). Согласно п. 3 Договора, Заказчик (Ответчик) обязался оплатить выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приёмки‑сдачи работ. К г. оплата не была произведена, что является нарушением Договора. <p><b>2. Правовое основание</b>.</p> <p>В соответствии со ст. 401 и ст. 406 ГК РФ, в случае просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного долга за каждый день просрочки. Также в соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ данный иск относится к гражданско‑правовым спорам о взыскании денежных средств, возникающих из договорных отношений. <p><b>3. Расчёт суммы неустойки</b>.</p> <ul> <li>Сумма задолженности (по акту № 2025‑04‑15): 1 200 000,00 ₽</li> <li>Ставка неустойки: 0,1 % в сутки</li> <li>Кол‑во дней просрочки ( – ): 46 дней</li> <li>Неустойка: 1 200 000 × 0,001 × 46 = 55 200,00 ₽</li> </ul> <p><b>4. Требования истца</b>.</p> <ol> <li>Взыскать с ответчика сумму задолженности в размере 1 200 000,00 ₽.</li> <li>Взыскать неустойку за просрочку в размере 55 200,00 ₽.</li> <li>Взыскать судебные расходы в размере 20 000,00 ₽ (копии документов, услуги представителя).</li> </ol> <p><b>5. Перечень прилагаемых документов</b>.</p> <ul> <li>Копия договора подряда от г.;</li> <li>Акт приёмки‑сдачи работ № 2025‑04‑15 от г.;</li> <li>Расчётный лист № 2025‑04‑30 о сумме задолженности;</li> <li>Документ, подтверждающий дату начала просрочки (платёжное поручение от г.);</li> <li>Квитанция об уплате госпошлины;</li> <li>Доверенность (если иск подаёт представитель).</li> </ul> <p>«Дата» _______________________ /Подпись истца/ _______________________</p>
Как подать заявление
- Подготовьте оригинал и одну копию заявления.
- Оплатите государственную пошлину (можно воспользоваться отсрочкой, если доход ниже установленного порога).
- Подайте заявление в канцелярию арбитражного суда лично, через представителя или в электронном виде через Личный кабинет судьи.
- Получите расписку о приёме документов.
Что происходит после подачи
- Суд проверяет соответствие заявления требованиям ст. 125 АПК РФ.
- Если всё в порядке – назначает судебное заседание (обычно в течение 30 дней).
- Стороны получают извещения, обмениваются доказательствами.
- По результатам заседания суд выносит решение о взыскании (или отклонении) неустойки.
Полезные рекомендации
- Тщательно проверьте расчёт неустойки – суд может отклонить завышенные суммы.
- Приложите все подтверждающие документы (акт, счета‑фактуры, переписку).
- Если сумма иска не превышает 500 000 ₽, можно воспользоваться упрощённым производством.
- Сохраняйте копии всех поданных документов и подтверждений об уплате госпошлины.
Контакты арбитражного суда (пример)
Арбитражный суд г. Москвы
Официальный сайт: https://moscourt.ru
Горячая линия: 8 (495) -23‑45‑67 (круглосуточно)
Телефоны отделов:
- Отдел гражданских дел – 8 (495) -23‑45‑68
- Отдел коммерческих споров – 8 (495) -23‑45‑69
- Отдел финансов и госпошлин – 8 (495) -23‑45‑70
Электронный адрес: info@moscourt.ru
Личный кабинет (Электронный суд): https://es.moscourt.ru
Личный приём судьи: судья Иванов И.И., кабинет № 12, этаж 3.
График приёма судьи: Пн‑Пт 10:00‑12:00, 14:00‑16:00 (по предварительной записи).
Отделы суда
- Отдел гражданских дел
- Отдел коммерческих споров
- Отдел арбитражных процедур
- Отдел финансов и госпошлин
- Отдел информационных технологий
Руководство суда
- Председатель суда – судья Петров П.П.
- Заместитель председателя – судья Сидорова С.С.
- Секретарь суда – Иванова И;И.
Отзывы
Отзывы о работе суда можно оставить на официальном портале moscourt.ru/otzyvy или в сервисе Yandex.Карты.
Важно: каждый арбитражный суд может иметь небольшие отличия в требованиях к оформлению исковых заявлений. Перед подачей рекомендуется уточнить детали в приёмной суда.
С помощью данного образца и рекомендаций вы сможете грамотно оформить исковое заявление о взыскании неустойки и повысить шансы на успешный исход судебного разбирательства.