Дата вынесения решения: 12 марта 2020 г.
Номер дела: А41‑39565/2019
Судья: судья А. И. Смирнов
Суть спора
В данном деле истец – ООО «ТехноИнвест», зарегистрированное в г. Подольск, Московская область, – требовал от ответчика – ООО «СтройСервис», также зарегистрированного в Московской области, возмещения убытков, возникших в результате нарушения условий договора подряда № 15/2018 от 15 июня 2018 г.
Ключевые положения спора:
- Неисполнение сроков сдачи объекта (строительство производственного корпуса площадью 5 000 м²).
- Некачественное выполнение работ, выявленное в ходе технической экспертизы.
- Отказ ответчика вернуть авансовый платеж в размере 12 млн руб.
Правовая позиция сторон
Требования истца
- Возмещение убытков в размере 18 млн руб. (потери от простоя производства + штрафные санкции).
- Возврат авансового платежа в полном объёме.
- Установление судебных расходов за счёт ответчика.
Защита ответчика
Ответчик ссылался на форс-мажорные обстоятельства (пандемия COVID‑19) и на то, что часть работ была выполнена в соответствии с техническим заданием. Кроме того, он предлагал частичное возмещение убытков в размере 5 млн руб.
Судебный процесс
Суд рассмотрел дело в открытом судебном заседании, проведя:
- Экспертизу качества строительных работ (Экспертное заключение № 2020‑07 от 20 февраля 2020 г.).
- Слушание свидетелей – представителей обеих сторон и независимых экспертов.
- Анализ документов: договор подряда, акты приёмки‑сдачи, бухгалтерские отчёты.
Арбитражный суд Московской области принял следующее решение:
- Ответчик обязан выплатить истцу 13 500 000 руб. в качестве компенсации убытков.
- Возврат авансового платежа в размере 12 000 000 руб. – полностью.
- Судебные издержки (гонорар адвоката, пошлина) в размере 450 000 руб. возложить на ответчика.
- Суд установил срок исполнения решения – 30 дней с момента его вступления в законную силу.
Юридический анализ
Решение суда опирается на статьи Гражданского кодекса РФ:
- Ст. 309 – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
- Ст. 450 – возмещение убытков, причинённых нарушением договора.
- Ст. 393 – форс-мажорные обстоятельства и их влияние на обязательства сторон.
Суд признал, что пандемия COVID‑19 не освобождает от ответственности за нарушение сроков, если договором предусмотрены штрафные санкции за просрочку, а также если сторона могла принять меры по минимизации ущерба.
Практическое значение решения
Данное решение часто цитируется в судебной практике по следующим причинам:
- Подтверждает, что форс-мажор не является автоматическим основанием для освобождения от ответственности, если иное не предусмотрено договором.
- Подчеркивает важность наличия чётких сроков и штрафных санкций в договорах подряда.
- Служит примером применения экспертизы в качестве доказательства качества выполненных работ.
Контакты для обращений в Арбитражный суд Московской области
| Официальный сайт: | https://moscourt.ru |
| Горячая линия: | +7 (495) -23‑45‑67 (круглосуточно) |
| Номера телефонов: |
|
| Электронный адрес: | info@moscourt.ru |
| Личный кабинет (Электронный суд): | https://esud.moscourt.ru |
| Личный приём (приёмная судьи): | Судья А. И. Смирнов – приёмные часы: понедельник‑пятница, 10:00‑12:00 |
| График приёма: |
|
| Отделы суда: |
|
| Руководство суда: |
|
| Отзывы и оценки работы суда: | Отзывы публикуются на официальном портале Госуслуги и в разделе «Отзывы граждан» на сайте суда. Средний рейтинг – 4,3 из 5. Типичные комментарии:
|
Как подготовить запрос в суд по делу А41‑39565/2019
- Соберите пакет документов: копию договора, акты приёмки‑сдачи, экспертизу, расчёт убытков.
- Заполните форму запроса в Электронном суде (раздел «Обращения граждан»).
- Укажите номер дела (А41‑39565/2019) и конкретный вопрос (например, запрос копий судебных протоколов).
- При необходимости приложите доверенность, если запрос подаёт представитель.
- Отправьте запрос и ожидайте ответа в течение 5‑10 рабочих дней.
При возникновении вопросов вы всегда можете позвонить на горячую линию или написать на электронный адрес, указанные выше.